【www.gzgfw.com--施工合同】
第1篇: 施工合同协议书范本
发包人：（甲方）
承包方：（乙方）
甲乙双方根据我国《合同法》、《建筑法》、《消防法》《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就甲方开发的市政花园小区住宅楼消防工程施工等相关事宜，经友好协商达成一致，签订合同如下，以资双方共同遵守：
第一条工程概况
一、工程名称：市政花园小区住宅楼四个单元及地下室
二、工程地点：银湖西街33号
三、工程内容：施工图纸范围内不含应急照明、线管预埋、防火门以外的所有消防内容。
第二条承包方式
包工包料
第三条工程造价
本工程总固定合同价款为人民币元整（￥元）（含消防验收费等一切费用）。不论施工中市场及材料等发生涨浮或下跌，合同总价款不变。
第四条工期
本工程工期为日（日历天数），自年月日开工，年月日完工。在工程完工后两个月内完成竣工交验并将相关检验合格证交付甲方。
施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：
1、设计变更或工程量增加；
2、不可抗力（包括战争、空中飞行物坠落、政府强制性制约或非承包人责任造成的爆
炸、火灾以及风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害无法施工的）；
3、因甲方原因导致不能正常施工，经甲乙双方和监理部门共同签证，工期顺延，但甲
方不承担乙方由此产生的经济损失。
第五条工程质量
1、乙方应规范施工，确保工程质量达到设计要求和符合消防规范并经相关部门验
收合格。
2、在施工过程中应接受甲方和监理方对质量的检查和监督。所有隐蔽工程须经甲
方代表和监理方签字确认后，方可进入下一道工序。
第六条工程价款的支付与结算
1、消火栓、喷淋系统管道及箱体全部完成并经初验合格，支付合同总价款的20％。
2、楼梯间火灾自动报警及消防联动控制系统线穿完并经初验合格，支付合同总价款的
20％。
3、火灾自动报警系统完成并调试合格，支付合同总价款的20％。
4、剩余消防工程全部完工并经初验合格后，支付合同总价款的20％。
5、消防工程全部验收合格并获取验收合格证、整体消防系统工程竣工资料齐全后支付
合同总价款的15％，留5％质保金，在交工满两年后，无质量问题一次性付清。在保修期内，乙方如在24小时内（紧急情况4小时内）不到场，甲方可另请人维修，维修费用（人工及材料费）在乙方的质保金内按3倍扣除；在保修期外，如因甲方使用不当，人为损坏，或因不可抗拒的因素造成消防系统不能使用，乙方免费维修，甲方负责材料费用；。
第七条甲方权利和义务
1、甲方派驻施工现场代表。负责双方往来的工程联系单、通知单、验收单、确认书等函件的签字确认。向乙方提供完整审核合格图纸一份（领图纸交费用300元），负
责组织图纸会审，审查乙方编制的施工组织设计和详细的作业计划；
2、对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督；
3、负责提供工程定位，轴线控制点及水准点；
4、负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动提前一周通知乙方；
5、负责组织现场的生产协调；
6、负责向乙方提供水、电源（生活用水、电产生的费用由乙方承担）；
第八条乙方的权利和义务
1、按双方议定品牌及规格供应材料并按设计图纸、说明文件和国家有关规定、规范的标准要求施工，确保工程质量达到合格并向甲方交付相关验收达标材料及证件。
2、施工中自觉接受甲方工程师及监理的监督，按要求及时处理施工中存在的质量问题。
3、按照甲方通知的时间准时进场并按期保质完成施工。
4、未经甲方书面同意某一方面不得将整体工程转包给他人，也不得将工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
5、乙方负责做好所有施工资料，完成全部竣工验收资料并提交甲方备案。
6、施工期间保护好甲方已完成品工程和半成品工程，否则折价赔偿。妥善保管自身设
备材料等，费用自理。
7、按时足额发放劳务人员工资，否则甲方有权从应付工程款中监管发放。
8、乙方的工作范围还应包括相关施工和施工安全所要求的脚手架的搭设及拆除工作。
为现场施工人员办理足额的工伤保险，确保安全施工。由此造成的一切后果，由乙方承担。
9、遵守甲方施工现场的规章制度，配合其他工序的正常施工。
10、施工中经甲方工程师认可的停工整改，以书面形式通知乙方。乙方应无条件按
甲方要求施行。整改合格完成后向甲方书面提请复工，甲方应在收到申请后24小时内做出答复，否则视为同意复工。
11、负责工程报建。
12、乙方自行解决安装现场材料设备的堆放、运输，发生的任何和总包单位的配合
费用由乙方承担，不计入合同总价。
第九条安全施工
1、乙方应根据甲方提供的工程施工图及国家有关施工进行安装、调试，所有材料、设备等应符合国家消防工程标准要求，在公安部消防网上能查到，不能以假充真，以次充好，甲方及监理可对材料的采购及质量进行监督和抽查。
2、在施工中如有变更须经甲方、监理、设计出技术变更签字后，乙方方可按变更施工。
3、管理人员及技术人员工种均要持证上岗。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若施工中发生任何机械和人身安全事故，一切责任由乙方承担。甲方不承担经济赔偿责任和其他任何法律责任。
5、乙方应在必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
6、文明施工，工完场清。
第十条违约责任
1、履约中乙方不得以任何理由停工或终止合同履行，停工三日以上，处以合同金额日1‰的罚款，七日（含七日）以上，甲方有权单方终止本合同，之前所完工程不予结算。
2、甲方应按约定付款，逾期应以应付款为基数按每日万分之一向乙方承担延迟违约金。
3、乙方应按期完工并取得验收合格，逾期应按每日壹仟元人民币向甲方承担迟延违约
金。
第十一条设计变更
施工过程中，如遇设计变更，须经设计部门同意并出具书面变更图纸后方可施工。所发生的材料及人员费用的增减结算：套用2014年《山西省建筑工程预算定额》《山西省建筑工程装饰预算定额》《全国统一安装工程预算定额》等相关定额，材料价差调整：安装主材按市场价计取，如遇材料增加经甲方认质认价方可进场。
第十二条工程的竣工验收
1、乙方负责协调和消防支队的关系，保证工程顺利交验。
2、验收时，先由乙方联系好消防支队，确定验收日期，然后由甲方组织消防、设计等
有关人员根据设计和消防规范进行验收。
3、乙方应在工程具备完工验收条件后15日内联系好消防支队验收。
4、验收发生的费用乙方自理。
5、由乙方报请公安消防部门对工程进行消防验收，并承担费用，通过公安消防房产验
收并取得验收合格证，并保证甲方正常使用，视为本工程验收合格。
6、工程交验合格后，根据有关要求，乙方负责编制整体消防系统工程竣工资料（含土
建预埋管等消防材料的检验）报送有关部门或土建总包单位。
第十三条争议解决
履约中发生争议，首先由双方友好协商解决，协商不成，交由合同签订地人民法院诉讼解决。
第十四条本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章后成立生效，本工程验收合格，工程款支付完毕后终止，合同书一式六份，甲方四份，乙方两份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托人：委托人：
年月日年月日
第2篇: 施工合同协议书范本
甲方：
乙方：
依照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方委托乙方对安装工程进行施工。为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，一致达成以下条款，承诺将共同信守，严格履行。
1、工程项目2、范围及承包方式：消防防排烟系统工程乙方包人工自带设备机械工具进行安装（包括卸货、二次搬运）工作，以甲方提供的设计施工图纸进行施工；在施工过程中与实际图纸有变动以现场签证为主。结算单价按报镀锌板风管制作安装24元/㎡；柜式风机400元/台；园桶风机5#以上/台，5#及以下元/台；正压送风口、防火软接元/个；防火阀/个；铝合金类百叶、自垂、防雨百叶等风口18元/个计算。
3、工程价款支付及结算：施工期间乙方每月前上报当月完成工程量，由甲方施工员审核确认，于下月10日按进度的80%支付，工程试验、调试经现场监理确认后，支付至总工程款的95%，余5%待工程验收合格后一个月内结清。
4、物质供应：工程主材、辅材、耗材由甲方负责采购提供，乙方现场施工时若发现所购材料与实际用材不符合，应及时通知甲方。乙方应提前三天报送所有材料及用料计划，以便甲方采购。按照预算提供材料，乙方不得随意浪费材料。
5、双方责任：甲方责任：
①本协议签订后三天内提供壹套完整的施工图给乙方，供乙方熟悉图纸。
②负责协调乙方与其他相关施工单位的关系。
③负责生产、质量、安全、工期监管控制、管理。
乙方责任：①做好员工安全宣传教育工作，采取切实可行的安全措施，文明施工，服从现场
管理，工人在现场应戴好安全帽。在施工过程中，如造成人身安全事故而产生的一切费用由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
②乙方在施工中应遵守现场各项规章制度，严格按照施工安全操作规范进行施工，做好防范措施，并接受安全员的管理和监督。同时必须遵守项目部的规章制度，如有违反所产生罚款金额，责任由乙方自行承担。
③乙方应接受监理人员、建设单位人员、现场施工人员的监督检查。
6、工程质量：工程质量要求为乙方必须按照施工图纸、建设工程规范、规程和技术标准进行施工，并接受甲方指派代表监督和检查。不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
7、违约责任：
①甲方未按协议规定时间支付工程款及材料进场而造成工期延误，则工期顺延。
②因乙方施工造成工程质量无法验收合格，返工所造成的材料损失和费用由乙方承担。③乙方必须严格执行本协议，不得转包，如有违反，甲方有权取消与乙方签订的协议。
8、开工及竣工：本工程配合总体工程的工期完成。因不可抗拒原因及其它甲方原因，不能在原定的竣工日之前完成，则乙方须以书面详细的报告提交甲方，甲方在核实后以书面批准工期的合理延长。
9、本协议未尽事宜，双方可友好协商，另行签订补充书面协议。
10、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字后生效，工程竣工结清余款后中止。
甲方：乙方：
身份证号：
代表：电话：
日期：
第3篇: 施工合同协议书范本
发包方(甲方)：__________________________________
承包方(乙方)：__________________________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称：_________________________
1.2工程地点：_________________________
1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期：本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月_________日前竣工。
1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73—91)。
1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：(双方约定单价明细为本合同附件)
1.7合同价款：__________________
(人民币大写)：__________________
注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)
第2条甲方工作
以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.
3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工_________小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
4.5、此工程于_________月_________日—_________日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。
第5条关于工程质量验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_________日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。
6.2、付款方式：第一次付款签定合同之日后，甲方首付款_________%。
第二次付款工程完成_________%以上，付款_________%。
第三次付款工程完成_________%，付款_________%。
第四次付款按双方商定结算价格结清，付款_________%。
第五次付款尾款_________%质保金一年。
第7条关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。
第9条奖励和违约责任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额_________%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的_________%日滞纳金
9.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
9.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。
第11条未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第12条其它
第13条附则
12.1、本合同正本肆份，双方各执贰份。
12.2、本合同履行完成后自动终止
甲方：__________________________乙方：__________________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
