【www.gzgfw.com--施工合同】
【篇1】2023建设工程承包施工合同标准版
甲方:
乙方:
甲方同安工业集中区全和光电通用厂房十五标段工程,为保证整个工程顺利进行,确保工人的人身安全及现场文明施工要求,经双方协商,制定如下条款:
一、 班组 人数。
二、乙方除执行合同条款外,同时必须遵守甲方的一切安全防火、文明施工、防盗及治安管理等规章制度。
三、规定:
1. 每个班组进入施工现场时,每个成员必须参加入场安全三级教育,履行签字手续,每人交身份证复印件一张、答考核卷一份。若一人未参加教育或一人未履行签字手续、一人未答考核卷,则扣除当月该班组500元.并责令该人员退场。
2. 任何班组在经过三级教育后,上班前,必须同项目部签定《项目与班组安全承包合同书》。班组应配合项目部作好安全工作,争创无事故月,即无安全隐患,无事故.
四、达到事故控制指标
1. 无发生重伤事故,杜绝死亡事故。
2. 无发生火灾事故。
3. 轻伤率不超过0.5%。
五、安全生产、文明施工纪律:
1、安全生产
1.1、入施工现场必须戴好安全帽,如不戴安全帽每人一次罚款50元,戴安全帽不系好带子施工现场打赤膊罚款30元。施工现场穿拖鞋、赤脚、高跟鞋、高处作业穿硬鞋、带钉易滑的鞋每人罚款20元。
1.2、无安全防护的高空作业、临边作业 不系安全带每人罚款30元。
1.3、打架斗殴,肇事方处罚500-1000元,当事人赔赏一切经济损失,直至追究刑事责任。
1.4、防火措施未落实,随意挪动防火器材罚50元。
1.5、在施工现场 、打闹、睡、玩火、嘻玩者罚20元。
1.6、带小孩进入施工现场每发现一次罚20元。
1.7、违章操作罚款50元;特殊工种未持证上岗罚款100元;酒后操作罚款200元。
1.8、非专业人员擅自动用机械或使用手持电动式具罚款50-100元。
1.9、非专业人员乱接乱拉电线 罚50-100元,导致电器损坏除赔偿损失外加倍予以罚款。
1.10、整改通知单不及时整改者罚款200元。
1.11、配电箱内外放置任何杂物或一闸多机罚款100元。
1.12、未经许可,任意拆除或移动安全防护设施罚款200-500元,破坏安全防护设施罚款500-1000元。
1.13、高空作业不得抛掷物料,违者罚款100-500元, 造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。
1.14、木工在拆模过程中,严禁出现落物事故违者罚款200-500元, 造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。
1.15、严禁在外架上及临边1.0米内堆放钢筋、水电管件、钢管、木料、扣件等物料每次罚款200元若造成坠落者罚款500元,造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。
1.16、安全内业资料不按时完成上交者罚款200元。
2、文明施工
2.1、工作范围内未做到工完场地清,产生的建筑垃圾未及时清理运走,材料(钢管、木方、模板、水电管件等)以及半成品未分类堆放,堆码不整齐者罚款200-500元。
2.2、施工现场的安全标语、标志以及其它警示标志不得损坏或移动的罚款50-200元。
2.3、施工现场临时宿舍严禁使用三炉及大功率用电器,违者没收并罚款100元。
3、对以上条款内容,乙方如有履次不改,甲方有权令其退场,因上述原因造成事故的.,由当事人赔赏一切经济损失,直至追究刑事责任,所有罚款均从当月结算款中扣除。
4、乙方不按甲方要求的安全、文明施工规范标准进行施工,完全因乙方违章操作、有意、故意等行为造成的损失由乙方承担。
为加强安全管理,作到项目和班组齐抓共管,以上罚款班组负责60%,工人个人负责40%。
以上规定自双方签字之日起生效。
甲方代表(签字): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
【篇2】2023建设工程承包施工合同标准版
建设方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
甲方在略阳城关镇官地山村柳树坝开发的“利玛花苑”5#楼修建工程,现承包给乙方施工。甲乙双方本着“平等、自愿、互利、友好和协商一致”的原则,达成如下施工承包合同条款,共同信守。
一、工程概况
1、2、3、4、工程名称:略阳“利玛花苑”5#楼 工程地址:略阳县城关镇官地山村柳树坝 建设规模:地上18层,地下1层,建筑面积约.22m2 建筑结构:框支剪力墙
二、承包形式
本工程实行包工包料、包质量、包安全。
三、承包范围:“利玛花苑5#楼土建工程(不包括电梯和门窗)
四、工程价款
1.按(______)《陕西省建筑工程量清单计价规则》,《陕西省(______)建筑安装定额》和《工程量清单计价费率》计价,下浮3%作为本工程结算价。
2.工程量清单中材料调差,以汉中市建设工程造价信息为依据。价差5%以内不作调整,价差超过5%以上部分调整计价。
3.本工程未发包部分,甲方按该部分工程造价的3%作为工程配合费支付给乙方。
4.乙方领取的全部工程款必须开据正式税务发票,所缴税费由乙方承担。
五、承包条件
1.乙方必须具备房屋建筑施工二级企业资质,项目经理需具备二级建造师资质,并取得了安全B证。
2.为保证工程项目顺利施工,检验施工方的实力,在签订本合同后,乙方须向甲方交纳本工程量清单计价总额2640万元的10%,即260万元的履约保证金。
六、工程款支付办法
1.本工程由乙方垫资到正负零,正负零以上每三层混泥土现浇板面结束(3—5工作日),甲方支付本工程合同总额5%的工程款。
2.本工程主体封顶,甲方支付给乙方工程款到本工程合同总额的60%.3.主体完工验收合格,甲方支付给乙方合同总额5%的工程款。
4.室内外粉刷基本完毕,甲方支付给乙方合同总额5%工程款。
5.竣工验收合格,甲方支付给乙方合同总额20%的工程款。
6.剩余部分工程款,三个月内工程决算结束,除扣留合同总额
3%的保修金外,其余工程款一次付清。
7.履约保证金退付:在本工程主体封顶后退还乙方保证金50%,余额在工程结束后全部退还,履约保证金不计息。
七、工程工期、质量:
1.工期:按定额工期计算,完成施工任务。
2.工程质量必须达到国家规定的质量验收合格标准。
3.工程竣工验收合格后,乙方在20个工作日内负责将竣工验收资料、施工图交给甲方建档保存。
八、双方责任
1.甲方负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的监督和管理。与监理单位共同审核乙方完成施工任务,签署工程款支付令。
2.甲方负责与设计、监理等单位及部门进行工作联系。
3.甲方负责协调处理与施工有关的事项和周边相邻关系。
4.乙方必须严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》,尊重和服从甲方现场代表,监理单位管理人员的监督和指挥。确保工程质量全面达标。
5.乙方必须严格执行《建设工程安全管理条例》加强施工人员安全教育,严格按操作规程施工,杜绝不安全事故发生,如发生人身伤亡等不安全事故,均由乙方承担法律和经济责任。甲方不承担任何责任。
6.乙方必须保证充足的`施工人员和技术力量,以及工程所需的各种建筑材料,满足工程建设需要,确保工期和质量。
7.乙方应为施工人员投保意外伤害保险,所需费用由乙方自行负责。
九、违约责任:
以上合同条款任何一方如有违约,由违约方向守约方赔偿本工程总价1%的违约金。
十、其他约定:
1.本合同书与乙方中标后甲乙双方签订的《陕西省建设工程施工合同》具有同等法律效力。《陕西省建设工程施工合同》与本合同条款如有冲突,工程决算时以本合同为准。
2.本合同书未尽事宜,由双方协商补充,其补充条款与本合同具有同等法律效力。
3.本工程项目部可开设独立账户。甲方所拨付的工程款(除甲方代扣工程总额的%的管理费外)可直接拨付给项目部。
十一、本合同甲、乙双方代表签字盖章后生效,具有法律效力。
十二、本合同一式六份,甲方三份、乙方一份、监理一份、项目部一份。
发包人:
承包人:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
合同签定地点:
合同签定时间:_______年_______月_______日
【篇3】2023建设工程承包施工合同标准版
甲方:
乙方:
甲方拟将工程承包给乙方施工,经甲、乙双方协商,签订本合同。
工程地点:
1、乙方为甲方承建的改造工程范围,内容和质量标准。
(1)改造工程总建筑面积m2。
(2)改造工程内容:
(3)工程质量严格按甲方技术要求和施工规范组织施工,确保工程质量。
(4)施工过程中,发生一切人身事故,均由乙方自行承担。
(5)竣工后在使用过程中出现质量问题由乙方负责维修及处理。
(6)工期:整个改造工程总工期为天,即_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,自然条件影响,停电以及非乙方原因造成的"停工,其工期顺延。
二、甲方在施工过程中的责任。
1、向乙方做技术交底和工程改造要求。
2、提供电、水及便利的施工现场条件。
3、及时支付工程款,以确保工程按期完成。
三、工程价款的支持:
1、经双方商定执行一口价万__元。
2、合同签定时拨万__元,土建材料,钢材进入现场付万__元,购彩钢复合板及压型板前再付30万__元,工程竣工验收合格结清尾款万__元。
合同一经签定双方必须严格遵守,如有违约承担法律责任。
甲方:
乙方:
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
【篇4】2023建设工程承包施工合同标准版
发包人(全称):都昌县源生环保科技有限公司 ( 以下简称甲方)
承包方(全称): (以下简称乙方)
为保证 工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;
4.装修工程为2年;
5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的.支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日年月日
【篇5】2023建设工程承包施工合同标准版
加油站点工程施工承包合同 甲方(发包人):保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方(承包人):哈密瑞丰彩钢有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程0施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:保利民爆加油站点建设施工工程
工程地点:保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工:
1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工(施工机械甲方自备)。
2、负责土建部分施工、包括:罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。
3、负责加油机(方钢管和0.4彩钢板结构)遮雨棚制作安装。
4、负责站区网格围栏(包括两门)的修整安装。
5、负责储油罐的定置和绑缚固定。
6、负责电源线和各电油管沟的挖填(施工机械甲方自备)
7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。
二、施工方式:包工包料、包质量、包试运行与保工期。
三、合同工期
合同签订盖章生效后10天。
四、质量标准
工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级,试运行10天正常合格。
五、工程造价及付款方式
工程造价:陆万贰仟元,其中土建部分36000元;安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的.建筑工程发票交甲方后付清工程款。
六、质量保证
工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修,质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。
九、纠纷解决办法
任何一方违反合同规定而协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁;仲裁不成向人民法院起诉。
十、附则
本合同一式四份,经双方代表签字,加盖双方公章后生效。
建设单位(盖章):施工单位(盖章):
委托代理人(签章): 委托代理人(签章):
签订时间:二__年 月 日